案例库

202*年*月，在北京市*区*商场，李*冒充警察骗取被害人财产，被商场工作人员拍到视频和照片。

202*年*月*日，原告与被告在丰台区签订借款合同，后被告违反合同约定，迟迟不还款，原告起诉被告解除合同，退还借款。

本院受理原告北京某某图书有限公司（简称某某公司）与被告中国某某出版社合同纠纷一案后，被告中国某某出版社在提交答辩状期间对本案管辖权提出异议，认为其主要办事机构在北京市某某区百万庄大街16号办公，因此其住所地在北京市某某区，本案应由其住所地的北京市某某区人民法院管辖，故对本案提出管辖权异议。

王某某在北京一家投资理财公司任职，后因涉嫌非法吸收公众存款被刑事拘留。涉案金额1.96亿元。王某某家庭条件困难，其女儿患病，且其家属无力代其退赔。经律师辩护，减掉部分已兑付金额，法官考量了王某某的悔改意愿以及坦白等情节，对其从轻处理。

李某在北京一家投资理财公司任职，后因涉嫌非法吸收公众存款被刑事拘留。涉案金额1000余万。经律师辩护，减掉部分已兑付金额，法官考量了梁某的悔改意愿以及坦白等情节，对其判处缓刑。

原告二人是合伙关系。2019年11月23日，原告通过朋友的介绍认识被告公司的法定代表人。双方口头约定由原告包工包料，为被告公司的酒店房屋做拆建装修，施工期从2019年11月23日至2020年5月15日。双方达成口头协议后，原告当天就带领工人进场施工。原告根据被告公司提供的施工图纸，在公司人员的监督下分步施工，被告陆续支付了44万元的装修款。2020年春节过后，因为疫情爆发，原告无法进场继续施工，到2020年3月28日才可以进场，但被告公司仍要求原告必须按原工期完成，拖延一天就要扣款3万余元，双方无法继续合作导致出现纠纷，原告撤场。

原被告双方经婚介中心介绍相识，2004年5月*日在北京市朝阳区民政局登记结婚，2008年*月*日生育一女。2019年11月*日原告在北京市通州区法院起诉离婚，因被告不同意离婚，原告撤诉。2020年6月*日，原告再次起诉离婚，因被告还是不同意离婚，北京市通州区人民法院于2020年12月*日作出判决，判决驳回原告的诉讼请求。2021年8月，因距离法院判决超过半年，原告又提起离婚诉讼。

刘某与张某婚后生育四个子女，分别是长子刘某1、长女刘某2、次子刘某3、次女刘某4。1996年，刘某、张某用夫妻共同财产购买了北京市朝阳区某地的一套房屋，登记在刘某的名下。2007年8月*日，刘某因病去世，2019年10月*日，张某去世，二人的父母早已去世。四个子女中，长女刘某2在1998年去世，留有女儿张某，长子刘某1在1999年去世，留有女儿刘某5。因此，刘某5、张某、刘某3、刘某4四人是本案的全部继承人。

宋某是父亲，宋某1是其儿子，也是宋某唯一的法定继承人，宋某于2021年8月*日因病去世。宋某去世后，宋某1发现父亲生前有一些借出去的款项，借款人一直未还款，遂向法院提起诉讼，要求债务人还款。

杨某2015年应聘至北京某投资有限公司任基层一线销售，2017年起担任团队经理，2018年由于公司业务扩张被临时任命为北京第三分公司的主管。因投资人举报，2019年7月，该公司的高管及业务员都因涉嫌非法吸收公众存款罪被羁押。

周某是团队经理，非吸金额近3000万元。

景德镇刑事辩护律师毛伟，现执业于江西景扬律师事务所，法律功底扎实，执业经验丰富，秉承着“专心、专注、专业”的理念，承办每一项法律事务、每一个案件。所办理的案件胜诉高，获得当事人的高度肯定。在工作中一直坚持恪守诚信、维护正义的信念，全心全意为客户提供优质高效的法律服务。

方某委托陈某理财，投资200余万不能追回，委托本所起诉。

202*年*月*日，原告与被告在丰台区签订商品房购买合同，后被告违反合同约定，迟迟没有交房，原告起诉被告解除合同，退还房款。

辩护人认为，刘某的行为不构成犯罪，抗诉机关的抗诉书不能从法定构成要件上证明刘某的行为构成挪用公款罪。为维护被告人刘某的合法权益，提请二审人民法院依法裁定驳回抗诉，维持原判。