农村施工合同纠纷你们接么？我们是原告

2015年4月6日，原告和被告签订了农村建房合同书，原告将位于延庆区XX镇XX村自家老宅的二层楼房建设工程以大包的形式承包给被告，每平方米价格为1200元，按实际建筑面积计算工程款，但二楼走廊按50%计算面积，二楼阳台不算面积，一楼大厅不算面积，总工程款减去2万元，再减去零头，精确到万，施工期限暂定为150天。施工后期，双方测算的实际建筑面积为750平方米，按合同约定的计算方法，总工程款应为88万元，原告已给付被告工程款757110元，但被告没有按约定的工期完工，把原告的工程款挪用到其他工程上去，还要原告支付超出工程进度的工程款，原告没有答应被告的全部要求，被告就于2015年9月5日停工，原告无奈只好自己雇人完成后续工程，但原告进行后续施工前，双方口头做过结算，被告尚未完成的工程大约在15万元，所以原告要求与被告终止合同，赔偿原告后期工程款15万元，并给付违约金5万元，共计20万元。你们能接么？我们是原告